Travaux de réhabilitation de la station d’épuration du bourg de boussac-bourg.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CREUSE-CONFLUENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
1. Identification de la collectivité maître d'ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CREUSE-CONFLUENCE, « Le Montet », 23600 Boussac-Bourg, tél. 05.55.65.83.94, e-mail : assainissement@creuseconfluence.com
2. Objet du marché : travaux de réhabilitation de la station d'épuration du bourg de Boussac-Bourg.
3. Caractéristiques principales de l'opération :
- dépose des géomembranes des lagunes existantes ;
- pose de géomembranes en PEHD : 1.140 m2 ;
- réseaux de drainage sous lagunes ;
- canalisations de by-pass des ouvrages : 145 ml ,
- ouvrages de comptage en entrée et en sortie de station.
4. Mode de passation du marché : marché par procédure adaptée selon l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, avec possibilité de négociation.
5. Délai d'exécution : le délai d'exécution ne pourra pas dépasser un délai de un mois et demi (1,5).
6. Justifications à produire : article 4 du contrat.
7. Critères de jugement : ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement de la consultation :
- valeur technique de l'offre (60 % de pondération) ;
- prix (40 % de pondération).
8. Modalités d'obtention du dossier de consultation : le dossier est uniquement disponible sur la plate-forme : www.synapse-entreprises.com
9. Date limite de remise des offres : le vendredi 23 novembre 2018, à 12 heures, sur le site de dématérialisation.
10. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Limoges, 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges.
11. Demande de renseignements : BUREAU D'ÉTUDES INFRALIM, M. Nicolas TIXIER, tél. 05.55.52.15.28, e-mail : ntixier@infralim.com
12. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : le 24 octobre 2018.