Travaux de renovation et d'extension de la salle polyvalente

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Objet du marché : travaux de rénovation et d'extension de la salle polyvalente.
2. Maître d'ouvrage : COMMUNE DE VALETTE, mairie, 15400 Valette, tél. 04.71.78.00.41, e-mail : mairievalette@orange.fr
3. Maître d'oeuvre : Monique ANDRIEUX, architecte DPLG, coordonnateur SPS, 22, boulevard Voltaire, 19110 Bort-les-Orgues, tél. 05.55.96.83.29, e-mail : andrieux.archi@wanadoo.fr
4. BET Structure : CPR INGENIERIE (Vincent ALRIC), 1, rue Marmontel, 15200 Mauriac, tél. 04.71.68.11.51, e-mail : alric2504@gmail.com
5. Bureau de contrôle : SOCOTEC, agence d'Aurillac, 24, rue Gutenberg, 15000 Aurillac, tél. 04.71.48.41.58, e-mail : vincent.troupel@socotec.com
6. Délai d'exécution des travaux : un (1) mois de préparation de chantier obligatoire + huit (8) mois de travaux dont congés été.
7. Intitulé des lots :
- lot n° 1 : démolitions, maçonnerie, réseaux ;
- lot n° 2 : cloisons, isolation, faux plafonds, peintures.
- lot n° 3 : carrelage, faïences.
- lot n° 4 : bardage mélèze, menuiseries extérieures aluminium, intérieures bois ;
- lot n° 5 : électricité, chauffage électrique, VMC hygro-réglable.
- lot n° 6 : plomberie, sanitaires, mobilier inox ;
- lot n° 7 : charpente bois, couverture ardoise d'Espagne, zinguerie.
8. Présentation des offres :
- première enveloppe contenant le certificat de visite du bâtiment délivré par la mairie (absence de certificat de visite = rejet de l'offre) + le mémoire technique + attestation de non redressement judiciaire ;
- deuxième enveloppe contenant l'acte d'engagement (AE) original et le cadre bordereau original complété.
9. Nom et adresse du service auprès duquel le dossier sera réservé et retiré : le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site Internet : www.achatpublic.com
La visite de l'édifice étant obligatoire, la mairie délivrera à l'entreprise un certificat de visite à joindre dans l'enveloppe lors de la remise de l'offre, faute de quoi l'offre sera rejetée.
Pour la visite des locaux prendre rendez-vous avec le secrétariat de mairie aux heures d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9 heures à 12 heures.
10. Date limite de réception des offres : mardi 4 décembre 2018, à 12 heures en mairie de Valette (15400).
Les offres devront être rédigées en français.
L'unité monétaire sera l'euro.
11. Jugement des candidatures et des offres : ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des marchés publics.
Toute offre incomplète sera immédiatement rejetée.
Critères pris en compte pour le jugement des offres :
- prix prestations : 50 % ;
- valeur technique : 50 %.
12. Délai de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres.
13. Date d'envoi de l'avis à la publication : le 9 novembre 2018.